ПРИГЛАШЕНИЕ

К УЧАСТИЮ В  ОТКРЫТОМ  КОНКУРСЕ

на проведение капитального ремонта жилых домов 

№ 1  ул. Красноармейская пос. Потьма Зубово-Полянского района РМ,

 № 14  ул. Красноармейская пос. Потьма Зубово-Полянского района РМ

Форма торгов – открытый конкурс

Организатор конкурса – Администрация Потьминского городского поселения Зубово- Полянского муниципального района Республики Мордовия

ИНН- 1308078918, КПП- 130801001,ОГРН- 1021300661051 р/сч 40204810300000000218 в ГРКЦ НБ Республики Мордовия Банка России г. Саранска , БИК-048952001

Адрес: 431100, РМ, Зубово- Полянский района ,р.п. Потьма, ул. Школьная, 24.

Тел/факс 8(83458) 3-75-16

Контактное лицо – Вицукаева Ольга Васильевна (тел. 3-75-16)

Заказчик- Товарищество собственников жилья «Потьминское» 

ИНН- 1308049890, КПП- 130801001,ОГРН- 1021300660523 р/сч 40703810120090000029 в Мордовском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк»

Адрес: 431100, РМ, Зубово- Полянский района , п. Потьма, ул. Красноармейская, д.35, кв. 3

Контактное лицо – Столбняков Александр Васильевич  (тел. 3-75-16)

Финансирование – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

Предмет открытого конкурса: Капитальный ремонт жилых домов: 
№ 1  ул. Красноармейская пос. Потьма Зубово-Полянского района РМ,
 № 14  ул. Красноармейская пос. Потьма Зубово-Полянского района РМ

Спецификация:

Начальная (максимальная) цена договора:

Лот1: РМ, Зубово-Полянский района, п. Потьма, ул. Красноармейская, д. 1 - 1500000,00 (один миллион пятьсот тысяч рублей 00 копеек).

Лот2: РМ, Зубово-Полянский района, п. Потьма, ул. Красноармейская, д. 14 - 1208585,00 (один миллион двести восемь тысяч пятьсот восемьдесят пять рублей 00 копеек).

Величина понижения начальной (максимальной) цены договора – «шаг конкурса» устанавливается в размере 3 (трех) процентов начальной (максимальной) цены договора (лота). В дальнейшем «шаг конкурса» снижается на 0,3%, но не ниже 0,3% начальной (максимальной) цены договора (лота). Победителем конкурса признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора (лота).

Официальный сайт, на котором размещена документация о конкурсе:_____________

_____________________________________________________________________________

Преференции: организации инвалидов -0 %, учреждения и предприятия  уголовно- исполнительной системы -0%.

Срок исполнения:  с даты подписания договора подряда до 31.12.2013 года. Срок подписания договора подряда: не ранее чем через 10 дней со дня размещения на интернет – сайте протокола конкурса и не позднее 20 дней со дня подписания указанного протокола.

Место поставки товара, выполнения работ:

Лот 1: РМ, Зубово-Полянский района, п. Потьма, ул. Красноармейская, д. 1.

Лот 1: РМ, Зубово-Полянский района, п. Потьма, ул. Красноармейская, д. 14.

Срок и условия оплаты – стоимость работ определяется на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), составленный в соответствии с актами приемки выполненных работ (форма КС-2). Окончательный расчет, за выполненные Подрядчиком по настоящему договору подряда, производится Заказчиком в течение 30 рабочих дней со дня сдачи Подрядчиком в установленном порядке результатов всех выполненных им работ, подписанного Сторонами без разногласий. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Размер установленной платы за документацию о конкурсе: отсутствует.

Условия выдачи документации о конкурсе: документация о конкурсе выдается при наличии документа удостоверяющего личность ил при официальном запросе.

Место подачи заявок: 431100, рп. Потьма, ул. Школьная, д. 24 Администрация Потьминского городского поселения Зубово – Полянского муниципального района республики Мордовия

Дата начала подачи заявок: 20 июня 2013 г. 09 час. 00 мин.

Дата окончания подачи заявок: 28 июня 2013 г. 09 час. 00 мин.

Адрес электронной почты для подачи заявок в электронной форме: adm_potma@mail.ru

Дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 01 июля 2013 г. в 11 час. 00 мин.

1.14.1. ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

ОПИСЬ документов, представляемых для участия в открытом конкурсе  по  проведению капитального ремонта жилого дома в п. Лесной

Организация – участник конкурса   _____________________________________________________________________________

            ^{наименование организации-участника}

Передал _____________ /_____________/                        Принял _____________ /____________/

                              (подпись)                      (ФИО)                                                        (подпись)                      (ФИО)

                                             М.П.                                                                              М.П.

Администрации Потьминского городского поселения

Зубово- Полянского муниципального района

     Председателю конкурсной комиссии

     ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В

КОНКУРСЕ

Открытый  конкурс  по размещению заказа на выполнение работ  по капитальному ремонту жилых домов № 1 по ул. Красноармейская п. Потьма Зубово-Полянского района РМ,

№ 14 по ул. Красноармейская п. Потьма Зубово-Полянского района РМ

Уважаемые господа!

Изучив документацию о конкурсе  и принимая установленные в ней требования и условия организации и проведения открытого  конкурса, мы

сообщаем о согласии участвовать в конкурсе  на условиях, установленных в документации об  конкурсе,  и направляем настоящую заявку.

согласны поставить товар, выполнить работы, оказать услуги в соответствии с требованиями документации о  конкурсе и на условиях исполнения государственного контракта, указанных в документации о конкурсе, в пределах стоимости, не превышающей  начальную (максимальную) цену муниципального контракта (цену лота), указанную в документации о конкурсе , и которая включает в себя стоимость всех материалов, затрат по заработной плате, эксплуатации машин и механизмов, оборудования, все налоги и другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате, расходы на перевозку материалов, оборудования до места выполнения работ 

Если наша заявка будет признана победившей, мы

берем на себя обязательства подписать муниципальный  контракт на поставку _____________________________________________________________________________ или письменно уведомить заказчика об имеющихся разногласиях в сроки, предусмотренные документацией о конкурсе.

Настоящей заявкой подтверждаем, что против

не проводится процедура ликвидации, в отношении

отсутствует  решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства,  деятельность

не приостановлена.

Размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает ___ %  балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 

          Мы подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с заказчиком (а также с его сотрудниками, должностными лицами).

Решение о результатах   конгкурса следует направлять:

               ______________________________________________________________________

Контактное лицо:

                  ________________________________________________________________

Указать Ф.И.О., должность, контактные телефоны, факс, адрес, e-mail 

Мы гарантируем достоверность представленной информации.

Заявка действительна до дня заключения  муниципального контракта.

________________________________________             _____________________________

 (ФИО лица, подписавшего заявку, должность)                                (подпись, М.П.)

    «_____»____________________20___ г.

                                                                                           (дата) 

           Договор подряда № ________

на   выполнение   работы   «Капитальный ремонт жилых домов»

по адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский р-он, п. Потьма,

ул. Красноармейская, д. 1; Республика Мордовия, Зубово-Полянский р-он, п. Потьма,

ул. Красноармейская, д. 14

п.  Потьма                                                                                                                                            «___» _____________ 201___ г.

Товарищество собственников жилья «Потьминское» (далее ТСЖ «Потьминское»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя Столбнякова Александра Васильеича, действующая на основании  Устава, с одной стороны и ____________________________________

____________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. IIредмет договора.

1.1. В соответствии с настоящим договором «Подрядчик» обязуется провести работу «Капитальный ремонт жилых домов» по адресу:

-Республика Мордовия, Зубово-Полянский р-он, п. Потьма,ул. Красноармейская, д.1;   

-Республика Мордовия, Зубово-Полянский р-он, п. Потьма, ул. Красноармейская, д. 14,

согласно сметы (далее - работа), а Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату работы.

            1.2. «Подрядчик» гарантирует, что проведенные, в соответствии с настоящим договором, строительно-монтажные работы соответствуют требованиям СНиПов.

              1.3.Место выполнения работ:

-Республика Мордовия, Зубово-Полянский р-он, п. Потьма,ул. Красноармейская, д.1;   

-Республика Мордовия, Зубово-Полянский р-он, п. Потьма, ул. Красноармейская, д. 14.

2. Цена договора и порядок расчетов.

                2.1.Цена  настоящего  договора   составляет: 2708585,00 (два миллиона семьсот восемь тысяч пятьсот восемьдесят пять рублей 00 копеек), в   том   числе    НДС.

            2.2.Оплата по настоящему договору производится путем перечисления денежных средств с расчетного счета «Заказчика» на расчетный счет «Подрядчика» в следующем порядке:

            -30% - предоплата в течении 5 банковских дней после подписания договора;

            -70% - по мере выполнения работ по фактически выполненным объемам работ (форма КС-2 и справка  № КС-3).

              2.3.Обращение «Подрядчика» к «Заказчику» по поводу платежа должно быть изложено в письменной форме с приложением соответствующего счета.

             2.4.В стоимость работы включены все расходы на страхование, налоги и таможенные пошлины, выплаченные или подлежащие выплате, сборы и прочие расходы, взимаемые до момента подписания акта приемки выполненных работ.

              2.5. Все изменения первоначальной договорной цены и сроков выполнения работ или
одного из этих параметров оформляются дополнительным соглашением сторон в письменной форме.

3. Порядок проведения работ.

             3.1. Сроки выполнения работ:

-Республика Мордовия, Зубово-Полянский р-он, п. Потьма,ул. Красноармейская, д.1:  начало  работ- с даты заключения договора, окончание работ – 01  ноября  2013 г.

-Республика Мордовия, Зубово-Полянский р-он, п. Потьма, ул. Красноармейская, д. 14:  начало  работ- с даты заключения договора, окончание работ – 01  ноября  2013 г.

         3.2. Производство  работ осуществляется   в  соответствии со сметой.                                          

           3.3.«Подрядчик» должен незамедлительно в письменной форме сообщать «Заказчику» о задержке производства работ, ее предположительной длительности и причинах.

4. Обязательства  Сторон

            4.1.   Подрядчик обязуется:

            4.1.1.Произвести работу «Капитальный  ремонт жилых домов» по адресу:

-Республика Мордовия, Зубово-Полянский р-он, п. Потьма,ул. Красноармейская, д.1;   

-Республика Мордовия, Зубово-Полянский р-он, п. Потьма, ул. Красноармейская, д. 14 в соответствии с условиями настоящего договора.

            4.1.2.Письменно  уведомить «Заказчика» о всех субконтрактах, заключенных в рамках данного договора. Такое уведомление не освобождает  «Подрядчика» от ответственности или обязательств по договору.

4.2. «Заказчик» обязуется:

4.2.1.  Принять выполненные работы по акту приема выполненных работ и оплатить в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2.2. «Заказчик» в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента выполнения работ «Подрядчиком» обязан подписать Акт о приемки выполненных работ или подготовить мотивированный отказ от подписания  Акта.

4.2.3.В случае выявления недостатков при приемке работ «Заказчиком»,  последний вправе по своему выбору потребовать от «Подрядчика» безвозмездного устранения недостатков в сроки, согласованные Сторонами настоящего Договора.

5. Ответственность Сторон.

5.1. «Подрядчик» несет ответственность за качество ремонта. Срок гарантии по всем видам    объемам работ – в течении 5 (пяти) лет с даты подписания Акта приемки

выполненных работ.

5.2.В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательства, предусмотренного договором, «Подрядчик» вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. «Заказчик» освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.3.В случае просрочки исполнения «Подрядчиком»  обязательства, предусмотренного договором, «Заказчик» вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. «Подрядчик»  освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине «Заказчика».

5.4. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по договору. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменною уведомления другой Стороне.

             5.5. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Расторжение и изменение договора.

6.1. Изменение условий настоящего договора допускается только в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.                                                                                                                   6.3. «Заказчик»         вправе        расторгнуть         договор,         направив       «Подрядчику» письменное уведомление в случаях, если:

-  «Подрядчик» не выполнит любые обязательства по договору;

- «Подрядчик» обанкротился или стал неплатежеспособным. В этом случае расторжение совершается без выплаты «Подрядчику» компенсации при условии, что такое расторжение не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии получены «Заказчиком».

7. Заключительные положения.

7.1.  Споры, возникающие в процессе исполнения договора, Стороны разрешают путем переговоров, а при не достижении согласия - в судебном порядке.

7.2. По  вопросам, не   урегулированным  настоящим договором, применяются соответствующие нормы гражданского законодательства Российской Федерации.

7.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до исполнения Сторонами всех обязательств по нему.

7.4. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, но одному для каждой из Сторон. Каждый экземпляр имеет равную юридическую силу.

Адреса и реквизит сторон

                «Заказчик»                                                               «Подрядчик»

ТСЖ «Потьминское»                                                                  

431100, РМ, Зубово-Полянский р-он,                            

п. Потьма, ул. Красноармейская, д. 35, кв. 3                                            

ИНН 1308049890, КПП 130801001                               

ОГРН 1021300660523                                                      

р/сч 40703810120090000029 в Мордовском                  

РФ ОАО «Россельхозбанк»                                            

Председатель ТСЖ «Потьминское»                                        

______________ А.В. Столбняков